با توجه به اینکه یکسال هم به ما هم خسارت مادی هم معنوی وارد کردند؛ دادخواست رد میشه؟

پرسیده شده ۵ سال پیش۱۰ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

ما یک قرار داد ساخت فونداسیون دو طبقه برج ده سال گذشته با یک اقا بستیم و یک ماه اولش مشکل شهرداری رو رفع کردیم ولی بازم تا الان که یکسال گذشت ایشون انجام تعهد نکردن و ما دادخواست الزام دادیم و جلب کردیم و توی دادگاه توافق کردیم و قرار شد که تا برج ده امسال تحویل بده و مقداری باز پول بهش دادیم. اما ایشون رفتن دادخواست تعدیل افزایش قرار داد دادن که گرون شده همه چیز و باید اضافه کنین . درصورتی که عدم انجام تعهد تو این یکسال از طرف ایشون بوده و ما هیچ مانعی جز شهر داری که یک ماه اول حل شد نداشتیم الان دفاع ما میتونه همین باشه که عدم انجام تعهد از جانب شما بوده و ما ملزم به رد مبلغی اضافه تر از قرار داد و حتی مفاد تعهدی که توی دادگاه انجام دادیم نداریم

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

بیشتر وکلا معتقدند دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد؛ همچنین اگر تأخیر ناشی از کوتاهیِ خودِ پیمانکار باشد یا شرط تعدیل در قرارداد نباشد، گرفتن مبلغ اضافه بعید است.

اینکه دادخواستِ تعدیل رد شود یا نه، به شرایطِ توافق شما و تشخیصِ کارشناس دربارهٔ مقصرِ اصلی تأخیر بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

احتمال رد تعدیل در صورت قصور پیمانکار

دادگاه برای بررسی این موضوع پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد. طرح دادخواست تعدیل معمولاً زمانی پذیرفته می‌شود که شرط تعدیل به دلیل تورم در قرارداد ذکر شده باشد. با این حال، تعدیل منوط به این است که تأخیر کار به دلیل قصور پیمانکار نباشد. اگر کوتاهی در اجرا متوجه خود او باشد، مسئولیتی برای پرداخت مبلغ اضافه نخواهید داشت و در نهایت قاضی بر مبنای نظر کارشناس تصمیم می‌گیرد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
مهدی سعادت

مهدی سعادت

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۶(۲۵ نظر)

چنانچه در قرارداد تان شرط تعدیل مبلغ، به لحاظ تورم قید شده باشد امکان طرح دادخواست تعدیل وجود دارد لکن تعدیل منوط به آن است که تاخیر در احداث و تکمیل بنا به جهت قصور ایشان نبوده باشد که اگر کوتاهی از طرف وی باشد شما مسوولیتی در قبال پرداخت اضافه قیمت نخواهید داشت

امین احمدی

امین احمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۹۳ نظر)

سلام
احتمال اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد وجود دارد.

احمدرضا کی پور

احمدرضا کی پور

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۵(۱۸۹ نظر)

موضوع باید توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی و اعلام نظر گردد

محسن سلمان زاده

محسن سلمان زاده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۳۵ نظر)

بعید میدونم بتونه حکم بر اخذ مبلغ اضافه بر قرارداد بگیره

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا
فهیمه صیاد

فهیمه صیاد

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷(۳۶۳ نظر)

درود
ممکن است به کارشناس ارجاع شود در نهایت قبول یا رد دادخواست ایشان با قاضی است.

امیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

کارشناس حقوقی

۴٫۹(۱۹ نظر)

سلام و درود
موضوع به کارشناس ارجاع میگردد
موفق و موید باشید

هدی فرخی هنزکی

هدی فرخی هنزکیهویت این وکیل به‌صورت دستی توسط کارشناسان بنیاد وکلا احراز شده است.

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۲۵۲ نظر)

با سلام موضوع به کارشناسی ارجاع خواهد شد

مجتبی عاشوری

مجتبی عاشوری

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۸(۹۸۰ نظر)

در چنین مواقعی احتمال ارجاع موضوع به کارشناسی وجود دارد.

رامین رضایی ابهری

رامین رضایی ابهری

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۶(۸۸ نظر)

موضوع با ارجاع به کارشناس مورد بررسی قرار گرفته و دادگاه در صورت تایید نظر کارشناس بر مبنای نظر کارشناس تصمیم خواهد گرفت

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید